电气工程施工合同最新

春竞5594分享

电气工程的传统、宽泛的定义是指用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。随着科学技术的飞速发展,电气工程概念已经远超出上述定义的范畴。下面是小编为大家整理的关于电气工程施工合同最新,欢迎大家来阅读。

电气工程施工合同最新

电气工程施工合同最新(精选篇1)

甲方(发包方):_________

乙方(承包方):_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。

一、工程项目:乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程(包括强电、弱电消防等预埋管),临时电部分由乙方免费安装和维护。

二、工程期限和交工日期:电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三、工程质量标准和验收方法:此电气工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此电气工程方为竣工。

四、工程量和价格:工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。

五、付款方式:乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方,监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期,工程保修期为两年,两年内电气工程无任何漏电和故障,甲方将工程质量保证金退还乙方。

六、甲方责任

1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料,机器设备除外。

2、工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长3—5天)。

七、乙方责任

1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象,否则甲方有权采取相应的处罚措施。

2、乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。

3、在质量保修期内电气工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。

八、奖罚措施:乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良,避免重复施工,给予5%的奖励,相反则罚5%。

九、违约责任和解决纠纷的方式

1、未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。

2、向当地冲裁委员会申请仲裁。

十、本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。

甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________

代理人:_________代理人:_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气工程施工合同最新(精选篇2)

甲方:(以下简称甲方)__________________

乙方:(以下简称乙方)__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将黔西县洪水镇洪箐砖厂配电安装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。

一、工程概况:

1.1工程名称:_________

1.2工程地址:_________

1.3工程内容:新建10KV线路及新装变压器安装工程。

二、工程承包范围及方式

2.1承包范围:黔西县洪水镇洪箐砖厂新建10KV线路0.9KM及新装S13-250KVA变压器1台安装工程,导线采用JKLYJ-210KV-70高压绝缘线(质量要求:变压器用全铜芯装置,线质要求达国标)及此线路所需设备(按供电局新标准要求安装,变压器安装之前乙方要折芯让甲方检查是否铜芯,变压器厂家徐川胜阳)。青苗赔偿由甲方负责。

2.2承包方式:包工包料(干包)

2.3机具供应:施工机具乙方自理

三、合同工期

开竣工日期:以供电局开工报告为准,工期30天-40天,包括达火通电,保证甲方能用,如遇自然灾害或人力不可抗拒的因素工期应顺延。

四、工程质量

4.1工程质量标准:按供电局最新标准要求合格。

4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。

五、合同价款

5.1合同价格:整个工程的全部材料及供电设备、设计、制图、安装、报批达火通电含所有一切费用共计人民币大写_____元整(小写:_____元)。

六:付款方式

合同签订乙方进场开始施工,甲方看见材料后,预付乙方_____(小写:_____元)预付款,工程开工后,余款在工程结束经供电局验收合格通电后,甲方试用三天,整套线路设备没有问题,甲方一次性支付乙方至总工程款尾款_____整(小写_____元)。

七、甲方责任

7.1甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,并按合同规定办理有关结算。

八、乙方责任

8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。

8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按电力施工要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直到达到合同标准。但由于乙方原因造城往返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合同,乙方要赔偿甲方的全部损失。

8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况,按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进行。

8.4乙方的安全责任:乙方在施工过程中,必须按施工操作规范及电力施工规定要求组织劳动力施工,切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业,在施工过程中发生不管大小事故造成伤、亡、残等一切安全事故,所有费用及安全事故责任均由乙方自负,甲方概不承担。

8.5乙方应坚持文明施工,经常保持操作面及施工现场整洁,做到工完料净、场清。

8.6乙方应严格遵守电力规章制度,服从甲方的领导,不得中途减员及停工,否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带等安全防护用品自理。

8.8乙方应从合同签订之日起,负责所有施工作业,操作票办理及与上级供电部门协商的所有事宜,直至施工结束,达火通电,费用由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

8.9乙方在施工期间生活自理,甲方不负责生活。

8.10乙方全部工程质量包括材料、设备部分保修期为一年,在一年之内如线路及供电设备出现故障由乙方负责修复或更换,甲方不付任何费用,如果甲方超负荷运行导致损坏及人为损坏则不属于乙方保修范围内。

九、违约责任

9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

9.2对工程质量不合格部位,乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。

9.3乙方施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

十、合同纠纷的解决方式

10.1甲乙双方进行协商解决,不能协商应向当地人民法院起诉。

十一、合同份数及生效日期

本合同未尽事宜双方协商解决,本合同一式肆份,发包人、承包人各执两份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气工程施工合同最新(精选篇3)

甲方(发包方):_________

乙方(承包方):_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。

一、工程项目:乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程(包括强电、弱电消防等预埋管),临时电部分由乙方免费安装和维护。

二、工程期限和交工日期:电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三、工程质量标准和验收方法:此电气工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此电气工程方为竣工。

四、工程量和价格:工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。

五、付款方式:乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方,监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期,工程保修期为两年,两年内电气工程无任何漏电和故障,甲方将工程质量保证金退还乙方。

六、甲方责任

1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料,机器设备除外。

2、工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长3—5天)。

七、乙方责任

1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象,否则甲方有权采取相应的处罚措施。

2、乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。

3、在质量保修期内电气工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。

八、奖罚措施:乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良,避免重复施工,给予5%的奖励,相反则罚5%。

九、违约责任和解决纠纷的方式

1、未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。

2、向当地冲裁委员会申请仲裁。

十、本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。

甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________

代理人:_________代理人:_________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

电气工程施工合同最新(精选篇4)

甲方:_________

乙方:_________

根据中华人民共和国建筑法、合同法,经甲乙双方共同协商,本着平等、自愿的基础上签定本合同。

一、 承包内容:

良建.万兴庄园A9#、A10#住宅楼电气工程,包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。

承包价格为13.00元/m2(工程量按土建主体量结算)。

二、 合同双方的权利和义务:

1、甲方负责材料供应,各种材料以预算定额材料清单为准,超出部分从工资中扣除。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。

三、 质量要求:达到合格工程。

乙方应当严格按照国家相关质量标准和规范组织施工,竣工验收时达到合格。如不合格由乙方负责返工,材料费及工费由乙方负责。

四、 安全文明施工

文明施工,讲究职业道德。施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本专业技术规程,并严格按规程操作。做好班前安全教育,如果乙方施工人员出现安全事故,一切损失由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。

五、 工期要求:按甲方要求的工期完成。

六、 工资支付:工程验收合格后,结算电气工程总造价的90%,剩余部分2年内付清。

七、 保修制度:乙方施工的建设项目实行保修制度,保修期内的维修费由乙方承担。

八、 合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。

九、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方签字(章):_____乙方签字(章):_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

电气工程施工合同最新(精选篇5)

发包单位(甲方):__________

承包单位(乙方):__________

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将 工程的 分项工程承包给乙方。甲乙双方经协商达成如下协议,并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:_____

2、工程内容:_____

3、承包范围:_____

4、开竣工时间:_____

5、合同价款:_____

二、工程费用

按建筑面积计算:_____元/每平米,即:_____元×_____平米=_____元。

三、付款方式:

甲方必须每月给乙方支付工程进度款,主体封顶时,甲方应向乙方支付50%的工程款,电气安装,调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。

四、双方责任:

(一)、甲方责任

1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。

2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款,因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时,所造成的一切损失由甲方全部承担。

(二)、乙方责任

1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。

2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程,严格按图纸规范要求施工,施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工,图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。

3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度,搞好现场文明施工。

4、乙方必须按照合同约定,保证工程进度和安全生产。

五、工程保修

本合同预留总造价_____%的保修款。待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。

六、违约责任

1、甲乙双方发生争议,双方协商解决。无法解决的,任何一方可直接向人民法院起诉。

2、由于非甲方原因,致使合同不能或全面履行,不构成甲方违约。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决或另行签订协议。

4、施工现场分项管理需细则作为合同附件,必须严格遵守。

5、本合同自双方签订盖章之日起生效。

6、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

七、其他事项:

本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程,也不包括电视、电话、综合布线的安装。如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

电气工程施工合同最新(精选篇6)

甲方(发包人)(全称):_____

乙方(承包人)(全称):_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

一、工程概况及承包内容和价格:

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程结构: 建筑面积约_____M2。(以实际面积为准)

1.4承包工作内容: 照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统:管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

1.5承包价格:18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。

1.6承包方式:包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工

1.7付款方式:

1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。

二、 合同双方的权利和义务:

1、甲方负责主材料供应。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

三、工期:

按甲方规定的工期按时组织施工,在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

四、甲方责任:

1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

3.按工程进度向乙方拨付工程款。

4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况,并对问题提出整改要求,并视情节轻重给予处罚。

5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,负责有关工程会议,协调各协同单位施工中出现的矛盾。

6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时,要求乙方进行整改、返修。

五、乙方责任:

1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸,有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方,避免造成损失,否则,在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

2、乙方施工人员进入施工现场,必须服从甲方的安全、生产管理,统一管理和指挥,遵守各项规章制度,杜绝违章施工。

3、严格执行甲方的技术交底,按交底和设计做法进行施工,对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度,接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

5、乙方必须树立节约意识,做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象,甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知,乙方应立即整改,不得消极拖延。若甲方提出问题后,乙方不进行整改和整改不利,甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款,情节严重者清出现场,乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工,对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

7.乙方必须保证安全文明施工,严格按甲方的要求组织施工,工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放,垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为,甲方视情节轻重对乙方进行处罚:每人次不戴安全帽罚款100元,物料不认真堆放罚款100元,确保创建文明工地。

8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改,如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定,野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

9.乙方必须执行甲方进度计划,若因乙方原因不能按期完成,每延期一天罚500元。

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案,并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员,甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象,每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象,情节较轻的,处责任方每次罚款1000元,违反法律公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

12、确保工作面及施工现场的整洁,做到日清;工程完工后,清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作,并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参与交工验收,负责交工验收时提出的缺陷,并进行无偿的修理,直至达到交工验收合格为止。

六、违约责任:

1.乙方违约对于所干工程不符合要求的,负责无偿修理或返工,直至符合要求,并承担由此造成的'损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求,各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的,每延期一天罚500元违约金。

2、乙方在施工中队伍素质太低,达不到施工合同要求,工期不能保证,技术过硬的工人少,工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场,在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工,否则甲方有权另换施工队伍,甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力,保证劳动力不受季节、节假日的影响,如中途因劳动力不足或其它原因停工,甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时,乙方应承担由此造成的经济后果,并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等,甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场,且闹事,乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

七、施工质量

1、依据国家工程质量检验评定标准,本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准,工程质量以甲方、监理方验收认定为准;

2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

3、双方对工程质量有异议,由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失,由责任方承担。

4、质量检查:乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,坚持自检、互检、交接检制度,为检验提供便利条件,随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验,并按要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改费用。

5、隐蔽工程验收:乙方应在自检合格后,验收24小时前通知甲方组织验收,经监理公司验收合格,在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复,承担因此发生的费用及损失。

八、安全与文明施工:

1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工,乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品,乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取,工程完工后如数退还给甲方,如有丢失乙方按原价赔偿,如乙方不按规定配戴,及正确使用劳保用品,甲方有权进行处罚,凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。

2、乙方必须文明、安全施工,在施工过程中及上、下班途中及施工现场,出现的任何大小安全事故全部由乙方负责,甲方不负责任何费用,不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现场,否则,甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。

九、后勤:

乙方食宿自行负责,甲方不承担费用。

十、其他:

1、合同中如有未尽事宜,经双方友好协商解决。双方履行完全部义务,劳务报酬支付完毕,除保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。

2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。

十一、争议解决方式:

双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。

本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,具有法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气工程施工合同最新(精选篇7)

发包方(简称甲方):_________

承包方(简称乙方):_________

为保证工程质量,按期完成施工任务,根据国家合同法,国家建筑法等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商达成如下协议:

一、工程概况:

1、工程地点:太原市义井西街

2、工程名称:山西省化工研究所多层住宅楼

3、工程结构:框剪结构

4、建筑面积:以施工图纸为依据,按_________年预算定额《山西省建筑工程消耗定额》的建筑面积计算规则结算(地下室算全面积,阳台按规定计算)。

二、承包范围

1、施工项目:给水、排水、采暖和电气避雷接地等包工包料包机械(安装工程需要的一切机械及手用工具)的所有安装工程,并负责消防的所有预留洞、预留孔及套管等。

2、甲方以包工包料包机械形式发包给乙方,一次性包死,乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证,经批准后方可施工。(乙方包括一切水暖电试验费用)给排水、采暖和电气及避雷接地等包工包料安装工程,包括设计和会审图纸全部内容。

三、开竣工日期

_________年____月____日开工,_________年____月____日竣工。

四、承包价格及付款方式

元的价格发包给乙方进行施工,付款方法:三层结构主体完成后,甲方以建筑面积(暖、水、电包工包料安装)每平方米155

发包方支付给承包方承包总价的13%,单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的25%,管道工程(包括地暖盘管)完毕后发包方支付给承包方承包总价的50%,工程竣工后付承包总价的80%,工程验收合格后付承包总价的95%,留5%质保金自工程交付使用起一年后无质量问题付给承包人。

五、履约保证金

设单位第一次支付进度款时,甲方返还给乙方所交纳的履约保证金款50%;在建设单位第二次支付进度款时甲方全部返还清履约保证金。

六、违约责任

赔偿对方工程总价10%违约金;

乙方责任中途退场,按实际完成工程量的50%结算。

七、双方责任

1、乙方责任:

(1)保修期按国家有关规定执行。在保修期内,由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担,由于外部其它人为损坏原因,由甲方指定行为人承担经济损失,乙方可进行有偿维修。

(2)施工用电、用水的电费由甲方负责,其它全归乙方负责。

(3)乙方在施工中,必须保证工程质量,达到验收标准。

(4)乙方必须遵守甲方的规章和制度,服从领导听从指挥,做到文明施工,安全第一。由乙方原因,给甲方造成机具损坏等事故的,可根据损坏程度,由乙方承担责任。

2、甲方责任:

(1)因甲方不能及时拨付工程款,影响施工进度,造成不能按期完工,给乙方造成停工等经济损失,应由甲方承担责任。由于乙方组织施工不利,延误工期,给甲方造成的损失,应由乙方全部承担责任,并负责赔偿。

(2)在施工中,甲方临时提出设计变更,应由甲方给乙方下达书面变更通知单,涉及金额在五千元以内的,甲方不算帐,反之按实际发生额给予鉴证。

八、其它约定事项

1、乙方在施工过程中必须严格按照国家现行施工规范验收标准及施工蓝图进行施工,不符合规范标准要求的必须返工,如因返工造成材料损失、工期延误由乙方全部承担;

2、乙方在施工过程中必须确保施工现场整洁,材料堆放整齐,成品、半成品分类堆放;

3、严禁乙方违章作业,及违反安全操作规程操作,因违章作业造成的人身伤亡事故由乙方承担全部责任;

4、乙方必须听从发包人指挥,杜绝打架事件的发生,违者按甲方施工现场管理制度的有关规定处理;

九、工程安全生产要求

1、乙方对其雇佣并参与工程施工的所有劳工必须进行必要的安全生产培训,培训合格后方可上岗。对于特种岗位(如塔吊、机修工、电工等)操作人员,必须持证上岗,其有效证件需交甲方备案。

2、乙方需对其雇佣的所有参与工程施工的劳工提供必要的劳动保护用具(如手套、安全帽、安全带、安全绳索等)。

3、主要分部分项工程甲方对乙方进行安全技术交底,双方签订交底单,乙方心须按安全操作规程施工。

4、乙方必须遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方自身原因造成事故的责任和因此发生的.费用,由乙方自行承担。

5、凡由甲方向乙方提供的安全设施,乙方不得损坏丢失,否则除原价赔偿外,还要处以一倍以上的罚款。

十、工程文明施工要求

1、乙方心须遵守甲方及甲方项目部的安全文明施工制度,服从甲方项目部管理人员的安全文明指导和监督,必须做到安全生产、文明施工,坚决杜绝非文明事件的发生。

2、乙方负责工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务,乙方不得雇佣身份不明人员或有明显恶习的人员进入施工现场,乙方须将所有人员的身份证复印件或相片(指模)交给甲方备案,如果乙方雇佣人员发生违法事件,乙方承担连带经济责任、连带民事责任。

3、乙方负责定期清理责任区,营造文明施工现场,并负责生活区的环境卫生清洁有序。如乙方达不到甲方要求,甲方自行整改的费用乙方负责80%。

4、其他事宜见安全、文明施工牌。

十一、工程施工的返工责任

1、甲方对乙方工程质量达不到约定标准的部分,有权要求乙方停工拆除或返工,所有的停工、返工、甲方的材料及形象损失均由乙方承担因此而造成的工期延误乙方要承担违约责任。

2、经返工整改后,乙方工程质量达不到甲方的要求,甲方有权处罚乙方,也可责令其退出工地,因此所造成的一切损失,均由乙方负责,在此之前发生的工作量,甲方扣除30%,乙方无条件接受。

十二、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,如解决不成也可由当地行政主管部门调解,协商解决,调解不成提交法院仲裁委员仲裁,或向人民法院起诉。

十三、此合同一式肆份,双方各执两份,签字后生效。

甲方:_________乙方:_________

_________年____月____日_________年____月____日

    546812